Ümraniye Belediyesi (İstanbul) Güneş Enerjisi Santrali (Ges) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşine Ait İhale İlanı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen İstisna ve Kapsam dışı İhaleler kapsamında 02.04.2026 tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilecek olan ihale ilanı: Ümraniye Belediyesi (İstanbul) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşine ait ihale.
İLAN
İHALEYE DAVET
KAMU VE BELEDİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ (PUMREP)
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
ÜMRANİYE BELEDİYESİ (İSTANBUL) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU
SÖZLEŞME NO: UMR-PUMREP-W1
Ülke: Türkiye
Proje Adı: Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Sözleşme Başlığı: Ümraniye Belediyesi (İstanbul) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu
Kredi No.: P179867
RFB Referans No.: UMR-PUMREP-W1
- İşbu İhale İlanı, Development Business’in dijital sayısında 17 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan WB OP00236889 referans No’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
- İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Kredi Sağlayıcı veya Ana Uygulayıcı veya İLBANK” olarak anılacaktır), Dünya Bankası’ndan (IBRD) (bundan sonra “Ana Kreditör veya Banka veya IBRD” olarak anılacaktır) Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (P179867) (bundan sonra “PUMREP” olarak anılacaktır)- kapsamında kullanılmak üzere kredi temin etmiştir. İller Bankası A.Ş., kredinin bir kısmını Ümraniye Belediyesi (bundan sonra İşveren veya Ümraniye Belediyesi olarak anılacaktır) “Ümraniye Belediyesi (İstanbul) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu (Sözleşme No: UMR-PUMREP- W1)” işinin finansmanı için tahsis etmiştir.
- Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Belediyesi (İstanbul) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.
İşin kapsamı; Ümraniye Belediyesi (İstanbul) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu Sözleşme süresi, Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. Kusur Sorumluluk süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür. - İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları tarafından uygulanacak Satınalma Kuralları”na (Kasım 2020 revizyonu) uygun olacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
- İlgilenen uygun Teklif Sahipleri daha ayrıntılı bilgiyi, Ümraniye Belediyesinin aşağıda belirtilen adresine şahsen ve/veya faks/eposta yoluyla ulaşarak alabilir ve mesai saatleri içerisinde (10.00 ile 16.00 saatleri arasında) ihale dokümanını inceleyebilir.
- İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 5.000 TL tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi TR32 0001 5001 5800 7290 4158 67 (VAKIF BANKASI) IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: UMR-PUMREP-W1 İhale Dosya Bedeli için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden Ümraniye Belediyesi sorumlu olmayacaktır. İhale dokümanının satın alınması ihaleye teklif verilmesi için ön şarttır.
- Tekliflerin en geç 02/04/2026 saat 16.00’ya kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, Teklif Sahiplerinin atadıkları temsilcileri huzurunda aşağıdaki adreste 02/04/2026 tarihinde ve saat 16.15’te açılacaktır.
- Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren’e ulaşması için kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden Ümraniye Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
- Tüm tekliflerin beraberinde İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 260.000,00 USD (İkiyüzaltmışbin ABD Doları) veya eşdeğeri bir miktarda “Geçici Teminat”ın sunulması gerekmektedir.
- 03/03/2026 tarihinde ve saat: 14.00’de aşağıda belirtilen adreste bir İhale Öncesi Toplantı gerçekleştirilecektir.
- Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:
Doküman İncelemesi, İhale Öncesi Toplantı ve Teklif Teslimi için:
Ümraniye Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Adres : Atatürk Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No:63 Kat:9 PK. 37764 Ümraniye/İstanbul
Telefon: 0216 443 56 00 – (1359)
Faks : 0216 335 32 76
E-posta: destekhizmetleri@umraniye.bel.tr
| Faktör | 1 Şartları sağlama | |||||
| Alt Faktör | Kriterler | Gerekli Evraklar | ||||
| Gereklilik | İstekli | |||||
| Tek Başına Firma | Ortak Girişim (mevcut veya
planlanmış) |
|||||
| Bütün üyeler bir arada | Her bir Ortak | En az bir Ortak | ||||
| 1.1 Uyruk | TST 4.4’e göre uyruk | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Ekler ile ELI – 1.1 ve 1.2 formu |
| 1.2 Çıkar Çatışması | TST 4.2’ye göre çıkar çatışması olmaması | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Teklif Mektubu |
| 1.3 Banka nezdinde Uygun Olmama | TST 4.5. içinde tanımlandığı üzere, Banka tarafından şartları sağlamadığının ilan edilmemiş olması | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Teklif Mektubu |
| 1.4 Devlete Ait Kuruluş veya Kurum | TST 4.6’nın şartlarına uyum | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Ekler ile ELI – 1.1 ve 1.2 formu |
| 1.5 Birleşmiş Milletlerin kararına veya Kredi Alanın ülkesinin kanunlarına dayalı olarak şartları sağlayamama | Kredi Alanın ülkesinin kanunları veya resmi mevzuatının bir sonucu olarak veya TST 4.8 ve Kısım V uyarınca BM Güvenlik Konseyi kararına uyum çerçevesinde hariç tutulmamış olma. | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Teklif Mektubu |
| Faktör | 2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler |
Gerekli Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
|
Tek Başına Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya
planlanmış) |
|||||
| Bütün üyeler bir
arada |
Her bir üye | En az bir üye | ||||
| 2.1 İfa Edilmemiş
Sözleşmeler Geçmişi |
Başvuru tarihinden önceki Son 5
(beş)1 yıl içinde, yani 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana tam olarak çözüme kavuşturulmuş uyuşmazlıklar veya davalar hakkındaki bütün bilgilere dayalı olarak bir sözleşmenin ifa edilmeme durumunun meydana gelmemiş olması. Tam olarak çözüme kavuşturulmuş uyuşmazlık veya dava, ilgili sözleşmenin Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması uyarınca çözülmüş ve Teklif Sahibinin kullanabileceği bütün temyiz yollarının kullanıldığı uyuşmazlık veya davadır. |
Kendi kendine
veya geçmişte var olan veya hâlihazırdaki Ortak Girişimin üyesi olarak gereksinimi karşılamalıdır. |
Gerekliliği
karşılamalı |
Gerekliliği
karşılamalı2 |
Uygulanabilir
değil |
Form CON – 2
|
| Faktör | 2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler |
Gerekli Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
|
Tek Başına Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya
planlanmış) |
|||||
| Bütün üyeler bir
arada |
Her bir üye | En az bir üye | ||||
| 2.2 Askıya alma | TST 4.7 ve TST 20.9 uyarınca Teklif Güvence Beyanının yürürlüğe konulmasına bağlı olarak askıya alınmamış olma. | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Teklif Mektubu |
| 2.3 Bekleyen Dava | Aşağıda 3.1’de belirlenmiş kriterlere göre ve tüm bekleyen davaların İstekli aleyhine sonuçlanacağı varsayılarak Teklif Sahibinin finansal pozisyonu ve ileriye dönük uzun vadeli karlılığının hala sağlam olması/değerlendirilmesi. | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Form CON – 2 |
| 2.4 Dava Geçmişi | 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana, Teklif Sahibi3 aleyhine mahkeme
/ tahkim kararlarının süreklilik arzeden bir geçmişinin olmaması. |
Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Form CON – 2 |
| Faktör | 2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler |
Gerekli Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
|
Tek Başına Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya
planlanmış) |
|||||
| Bütün üyeler bir
arada |
Her bir üye | En az bir üye | ||||
| 2.5 Beyan: Çevresel ve Sosyal konularda geçmiş performans | Çevresel veya sosyal konularda (Cinsel Sömürü ve İstismar konuları dâhil olmak üzere) sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi sebebiyle herhangi bir İdare tarafından, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana askıya alınan veya sonlandırılan ve/ya kesin teminat mektubu geri alınan bütün sözleşmeleri beyan ediniz.4 | Beyanı yapmalıdır.
Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de beyanı yapmalıdır. |
– |
Her bir üye beyan vermelidir.
Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de beyanı yapmalıdır. |
– |
CON-3 ES
Performans Beyanı Formu |
| Faktör | 3 Finansal Durum | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler | Gerekli
Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
|
Tek başına Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) | |||||
| Bütün üyeler bir
arada |
Her bir üye |
En az bir üye | ||||
| 3.1 Mali Nitelikler | 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana Teklif Sahibinin finansal pozisyonunun hâlihazırdaki sağlamlığını ve ileriye dönük uzun vadeli karlılığını gösterme maksadıyla, Denetlenmiş bilançoların veya Teklif Sahibinin Ülkesinin kanunları tarafından gerekli görülmediği durumlarda, İşveren tarafından kabul edilebilir olan diğer mali tabloların sunulması. | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Uygulanabilir değil | Ekleriyle birlikte FIN –
3.1 Formu |
| 3.2
Ortalama Yıllık Cirosu |
1 Ocak 2022 tarihinden bu yana (2022, 2023 ve 2024), devam eden veya tamamlanmış sözleşmeler için alınan toplam onaylı ödemeler olarak hesaplanan 10.000.000,00 (onmilyon) ABD Doları veya eşdeğeri tutarında minimum ortalama yıllık inşaat cirosu. 2025 yılı cirosu da dahil son teklif verme tarihine kadarki ciro son yıl cirosuna dahil edilecektir. | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliğin yüzde yirmi beşini (%25) karşılamalı | Ana Ortak, gerekliliğin yüzde ellisini (%50)
karşılamalı |
Form FIN -3.2 |
| Faktör | 3 Finansal Durum | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler | Gerekli
Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
|
Tek başına Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) | |||||
| Bütün üyeler bir
arada |
Her bir üye |
En az bir üye | ||||
| 3.3 Mali Kaynaklar | İstekli, aşağıdakileri karşılamak için, likit varlıklar, borçsuz gayrı menkuller, kredi imkanları ve sözleşmeden kaynaklanan avans ödemeleri haricinde diğer finansal imkanlar gibi finansal kaynaklara erişiminin olduğunu veya elinde bulundurduğunu göstermelidir:
i) aşağıdaki nakit akışı gereksinimi: 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) ABD Doları veya eşdeğeri tutarında ve ii) işbu sözleşme ve cari taahhütleri için gerekli olan bütün nakit akışı gereksinimleri |
Gerekliliği karşılamalı | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Uygulanabilir değil | Form FIN -3.3 |
| Faktör | 4 Deneyim | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler |
Gerekli Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
| Tek Başına
Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) | |||||
| Bütün üyeler bir arada | Her bir üye | En az bir üye | ||||
| 4.1 Genel Deneyim | Ana yüklenici, ortak girişim üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi rolünde her türlü inşaat sözleşmesi kapsamında son teklif verme tarihinden önce 5 (beş) yıldan fazla deneyim. | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Gerekliliği karşılamalı | Uygulanabilir değil | Form EXP-4.1 |
| 4.2(a) Özel Deneyim | 1 Ocak 2021 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi5, veya alt yüklenici5 olarak Asgari aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde6 tamamlamış olmak gerekir:
“En az 6.000.000,00 (altımilyon) ABD Doları veya eşdeğerine eşit |
Gerekliliği karşılamalı | Gereklilikleri karşılamalı7 | Uygulanabilir değil | Uygulanabilir değil. | EXP 4.2(a) formu |
| Faktör | 4 Deneyim | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler |
Gerekli Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
| Tek Başına
Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) | |||||
| Bütün üyeler bir arada | Her bir üye | En az bir üye | ||||
| veya daha fazla bedelli tek sözleşme ”
VEYA ” Biri en az 2.000.000,00 (iki milyon) ABD Doları veya eşdeğerine eşit veya daha fazla, diğeri en az 4.000.000 (dörtmilyon) ABD Doları veya eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli 2 (iki) sözleşme” VEYA “Her biri en az 2.000.000 (ikimilyon) ABD Doları veya eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli 3 (üç) sözleşme”
Sözleşmelerin benzerliği aşağıdaki unsurlara dayalı olacaktır: Yenilenebilir enerji sektöründe belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere yenilenebilir enerji santrali tedariki ve kurulumu işleri” |
||||||
| Faktör | 4 Deneyim | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler |
Gerekli Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
| Tek Başına
Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) | |||||
| Bütün üyeler bir arada | Her bir üye | En az bir üye | ||||
| 4.2 (b) | Yukarıdaki 4.2(a) maddesindeki ve/ya diğer büyük ölçüde tamamlanmış ve uygulanmakta olan diğer sözleşmeler için ana yüklenici, ortak girişimin üyesi veya Alt Yüklenici olarak 1 Ocak 2021 tarihi ile Başvuru teslim tarihi arasında Çevresel ve Sosyal riskleri ve etkileri başarılı şekilde ifa ettiğini gösteren resmi belge sunulacaktır. | Gereklilikleri karşılamalı
Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir. |
Gereklilikleri karşılamalı
Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir. |
Uygulanabilir Değil | Uygulanabilir Değil | EXP – 4.2 (c)
formu |
| 4.2 (c) | 1 Ocak 2021 tarihi ile Başvuru teslim tarihi arasında zorla çalıştırma yükümlülüklerinin, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre sosyal çerçeve ihlali dolayısıyla, istekli (Ortak girişim ve ortak girişimin her bir üyesi ve alt yüklenicileri dahil) tarafından sunulmuş alt yükleniciler, tedarikçiler ve/veya üreticiler tarafından, askıya alınan ya da fesih edilen herhangi bir sözleşmenin ve/veya işveren tarafından kesin teminata el
konulması ile sonuçlanan |
Gereklilikleri karşılamalı
Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir. |
Gereklilikleri karşılamalı
Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir. |
Gereklilikleri karşılamalı. | Uygulanabilir Değil | Zorla Çalıştırma Performans Beyannamesi,
İSG ve ÇSÇ İhlali Kaynaklı Durdurma Kararları /Uygunsuzluk Raporları (Bulunmaması halinde Beyanname) |
| Faktör | 4 Deneyim | |||||
|
Alt Faktör |
Kriterler |
Gerekli Evraklar |
||||
|
Gereklilik |
İstekli | |||||
| Tek Başına
Firma |
Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) | |||||
| Bütün üyeler bir arada | Her bir üye | En az bir üye | ||||
| sözleşmesel tedbirlerin – ibraz edilmesi gerekmektedir. | ||||||
EKLER:
1 – Çevre Ve Sosyal Yönetim Planı İndirmek için Tıklayın
2 – İlan Metni İndirmek için Tıklayın